HCL 41/2024 Șincai adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ UAT COMUNA ȘINCAI, CIF 4375836 Comuna ȘINCAI, localitatea Şincai, str. Principală nr. 156 Judeţul Mureş, cod poştal 547595 Telefon/Fax: 0265 —427 201 e-mail: sincai(Acjmures.ro HOTĂRÂREA nr. 41 Din 29.11.2024 privind mandatarea domnului primar Făgăraș Vasile Valentin ca reprezentant legal al Comunei Șincai, să semneze pentru și în numele UAT Comuna Șincai un contract de tranzacție Consiliul Local al Comunei Șincai, Având în vedere Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare nr. 4271/26.11.2024privind mandatarea domnului primar Făgăraș Vasile Valentin ca reprezentant legal al Comunei Șincai, să semneze pentru și în numele UAT Comuna Șincai un contract de tranzacţie Analizând raportul Secretarului General al Comunei Șincai, înregistrat sub nr. 4272/26.11.2024, Luând act de Sentința civilă a Judecătoriei Tg Mureş nr. 10629/2024 privind validarea în funcţia de Primar al Comunei Șincai, a domnului Făgăraș Vasile Valentin, Având în vedere: -dispoziţiile art. 155, alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c) din O.U.G 57/2019 privind Codul Administrativ, - art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,republicat, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; -art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în Administraţia publică, republicată In temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. a) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G 57/2019 privind Codul Administrativ, HOTĂRĂŞTE Art. 1. Se aprobă mandatarea domnului primar Făgăraș Vasile Valentin ca reprezentant legal al Comunei Șincai, să semneze pentru și în numele UAT Comuna Șincai un contract de tranzacție cu societatea CFP CONSTRUCT SRL privind litigiul care face obiectul dosarului nr. 5622/102/2023 aflat pe rolul Curţii de Apel Mureș. Art. 2. Se aprobă modelul contractului de tranzacţie, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre Art. 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică şi se comunică prin grija Secretarului general U.A.T Șincai, Primarului comunei Șincai, Instituţiei Prefectului Județul Mureș pentru verificarea legalităţii, societății CFP CONSTRUCT SRL, și se publică pe pagina de internet a instituției www.primariasincai.ro. Președinte de ședință, Levente BALAZS Contrasemnează, Secretar General delegat Dan-Cristian ONAC ANEXA la HCL nr. 41/29.11.2024 TRANZACŢIE 1. PĂRȚILE 1. U.A.T.COMUNA ȘINCAI, cu sediul in Loc. Șincai, Str. Principală nr. 156, jud. Mureş, având Cod fiscal 4375836, reprezentată legal prin Primar — Făgăraș Vasile, în calitate de apelantă - pârâtă -reclamantă reconvenţional , mandatat să semneze prezenta tranzacție prin HCL nr. 41/29.11.2024 adoptată de Consiliul local al Comunei Şincai, şi Ș 2. Societatea CFP CONSTRUCT S.R.L., în nume propriu şi în calitate de lider al Asocierii dintre CFP CONSTRUCT S.R.L. și CONSTRUCT CC S.R.L., cu sediul social în loc. Sângeorgiu de Mures, str. Morii nr. 728B, jud. Mures, înmatriculată la ORC Mureş sub nr. J26/1209/2003, CIF R015768687, reprezentata legal de Fodor Adrian, in calitate de administrator în calitate de apelantă — reclamantă-pârâtă rconvențional. II. OBIECTUL TRANZACTIEI Art. 1 — (1) Obiectul tranzactiei este reprezentat de litigiul care face obiectul dosarului nr. 5622/102/2023 aflat pe rolul Curţii de Apel Târgu Mureş. (2) Prin Sentința civilă nr. 341/22.05.2024 pronunţată de Triunalul Mureș, s-a dispus respingerea atât a cererii introductivă formulată de Societatea CFP CONSTRUCT S.R.L., în nume propriu şi în calitate de lider al Asocierii dintre CFP CONSTRUCT S.R.L. și CONSTRUCT CC S.R.L., cât şi a cererii reconvenţionale formulată de UAT Comuna Șincai. Împotriva acestei sentințe, ambele părți am declarat apel, care se află în stare de judecată pe rolul Curţii de Apel Târgu Mureș. (3) Având în vedere că finanțarea pentru derularea contractului încheiat între părți este obținută prin Programul National de Dezvoltare Locala, iar la momentul actual este finalizată doar etapa I Faza de proiectare şi că s-a achitat contravaloarea lucrărilor aferente acestei faze I, respectiv suma de 22.000,00 lei, părțile convin derularea în continuare, prin executarea Fazei II Execuţia lucrărilor din Contractul de achiziție publică nr. 208/16.07.2020 (Nr. beneficiar 1623/16.07.2020), având ca obiect „Proiectare şi execuţie lucrări pentru obiectivul de investiții ”Reabilitate, extindere și dotare şcoală gimnazială în localitatea Șincai, comuna Șincai jud. Mureş”. (4) Preţul final al contractului este de 2.058.253,39 lei. Suma aferentă Fazei a II-a Execuţia lucrărilor din contractul mai sus menționat este de 2.036.253,39, adică: - suma de 1.513.722,00 lei rest de executat conform contractului - suma de 522.531,39 lei (suma urmand a fi actualizata in functie de ICCN, indicele de cost in constructii total aferent luni solicitari de plata conform OG nr.47/2022) indexare pret conform OG nr.477/2022 Art. 2 — (1) În virtutea prevederilor prezentei tranzacţii, părtile au hotărât ca, în vederea încheierii acestui proces, să procedeze astfel: a) Continuarea derulării Contractului de achiziție publică nr. 208/16.07.2020 (Nr. beneficiar 1623/16.07.2020), având ca obiect „Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții “Reabilitate, extindere şi dotare şcoală gimnazială în localitatea Șincai, comuna Șincai jud. Mureş” b) UAT Comuna Șincai se obligă să emită Ordinul de începere a lucrărilor aferente fazei a Il-a 1... astfel încât execuţia lucrărilor să înceapă în data de.... şi să se deruleze conform graficului de lucrări anexat prezentei tranzactii. c) Societatea CFP CONSTRUCT S.R.L., în nume propriu şi în calitate de lider al Asocierii dintre CFP CONSTRUCT S.R.L. și CONSTRUCT CC S.R.L. este de acord cu continuarea lucrărilor aferente fazei a II-a din Contractul de achiziție publică nr. 208/16.07.2020 (Nr. beneficiar 1623/16.07.2020), având ca obiect „Proiectare şi execuție lucrări pentru obiectivul de investiţii "Reabilitate, extindere și dotare şcoală gimnazială în localitatea Șincai, comuna Șincai jud. Mureş” şi se obligă să respecte graficul de lucrări anexat prezentului contract. d) Părțile sunt de acord că prețul tranzactiei aferente fazei a II-a este de 2.058.253,309 lei, iar acesta se va achita conform prevederilor Contractului de achiziție publică nr. 208/16.07.2020 (Nr. beneficiar 1623/16.07.2020), având ca obiect „Proiectare și execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţii "Reabilitate, extindere și dotare şcoală gimnazială în localitatea Șincai, comuna Șincai jud. Mureş”. e) Părţile convin ca oricare termen menţionat în contract, să se raporteze la termenele stipulate în prezenta tranzacție şi la graficul de lucrări anexat prezentei tranzacți. f) Părţile convin respectarea tuturor clauzelor Contractului de achiziție publică nr. 208/16.07.2020 (Nr. beneficiar 1623/16.07.2020), având ca obiect „Proiectare și execuţie lucrări pentru obiectivul de investiții "Reabilitate, extindere şi dotare şcoală gimnazială în localitatea Șincai, comuna Șincai jud. Mureş ”, astfel cum acestea au fost însuşite de către părţile contractante. 8) Prin semnarea prezentei tranzacții, ambele părți renunță la pretenţiile financiare pe care le au una față de cealaltă, astfel cum acestea sunt menționate în cererile care fac obiectul dosarului nr. 5622/102/2023, respectiv: - UAT Comuna Şincai renunță la cererea de rezoluţione a contractului de achiziție publică nr. 1623/16.07.2020 (Nr. prestator 208/16.07.2020), respectiv obligarea societăţii CEP CONSTRUCT S.R.L., în nume propriu şi în calitate de lider al Asocierii dintre CEP CONSTRUCT S.R.L. şi CONSTRUCT CC S.R.L. la plata penalităţilor de întârziere de 0,1% pe zi, atât pentru întârzierea în executarea proiectului, cât şi pentru întârzierea în asistenţa tehnică și execuţia lucrărilor - Societatea CFP CONSTRUCT S.R.L., în nume propriu şi în calitate de lider al Asocierii dintre CFP CONSTRUCT S.R.L. şi CONSTRUCT CC S.R.L. renunță la cererea de obligare a UAT Comuna Șincai la plata despăgubirilor în sumă de 108.495,8 lei cu titlu de despăgubiri (contravaloarea profitului 3% - 42.730,26 lei şi a cheltuielilor indirecte 5% -65.165,54 lei ) - dintre părţile litigante va suporta propriile cheltuieli de judecată efectuate în dosarul nr. 5622/102/2023 aflat pe rolul Curţii de Apel Târgu Mureș III. CLAUZE FINALE Art. 3 - Prezenta tranzactie serveste celor doua parti pentru stingerea cauzei făcând obiectul dosarului nr. 5622/102/2023, oricare dintre părți putând opune celeilalte existenţa tranzacţiei, precum şi pentru efectuarea operatiunilor corespunzatoare in evidenta contabila a fiecareia dintre ele. Art. 4 — Prezenta tranzactie îşi produce efectele la data când cea din urmă obligaţie, dintre cele prevăzute la art. II din Tranzactie va fi executată. Art. 5 — Ambele părţi declară, în mod expres, că prezenta tranzacţie reprezintă voinţa lor liberă, neviciată şi, ca urmare, au lichidat, irevocabil, orice pretenţii mai sus mentionate, litigiile dintre ele fiind în mod definitiv şi irevocabil stinse. Art. 6- Prezenta tranzactie, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui. Prezenta tranzactie se încheie între părțile mai sus mentionate astăzi, ________ într-un număr de 3 exemplare, din care unul pentru reclamantă, unul pentru pârâtă şi unul pentru a fi depus în instanţă. UAT COMUNA ȘINCAI Societatea CFP CONSTRUCI S.R.L. Prin Primar Făgăraș Vasile în nume propriu și în calitate de lider al Asocierii dintre CFP CONSTRUCT S.R.L. şi CONSTRUCT CC S.R.L prin administrator Fodor Adrian