HCL 58/2023 Icușești adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL NEAMȚ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ICUȘEȘTI HOTĂRÂREA Nr. _Să din ÎS 1025 privind însușirea Contractului de lucrări nr. 6944 din 22.09.2023 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ICUȘEŞTI , JUDEŢUL NEAMȚ ; Având în vedere ; - Proiectul de hotărâre nr. 58 din 28.09.2023 privind însușirea Contractului de lucrări nr. 6944 din 22.09.2023 iniţiat de domnul Minică Marius-Vasile , primarul comunei Icuşeşti , judeţul Neamţ ; - Referatul de aprobare nr. 7148 din 28.09.2023 emis de domnul Minică Marius-Vasile primarul comunei Icuşeşti , judeţul Neamţ şi Raportul de specialitate nr. 7149 din 28.09.2023 întocmit de către viceprimarul comunei Icușești , județul Neamţ , domnul Michiu Dragoș-Florin , având calitatea de administrator al bunurilor din domeniul public şi privat al comunei Icuşeşti , județul Neamţ , prin care se propune însuşirea Contractului de lucrări nr. 6944 din 22.09.2023 ; - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii “Anghel Saligny” ; - Ordinul Ministrului Dezvoltării „Lucrărilor Publice și Administraţiei (MDLPA) nr. 1333 din 21 septembrie 2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii “Anghel Saligny” , pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin.(1) lit.”a” — “d” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 ; - Prevederile art. 1-11 din OUG nr. 114/2008 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare „modificarea şi completarea unor acte normative și prorogarea unor termene ; - Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice „precum și a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii cu modificările şi completările ulterioare ; - Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice ; - Prevederile H.G. nr. 395/2016 penbtru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică / acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice ; - Prevederile art. 41 şi 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare ; - Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a pevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică , a contractelor de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii ; - Prevederile art. 286 , alin.(1), alin.(2) şi alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ „cu modificările şi completările ulterioare ; - Contractul de lucrări nr. 6944 din 22.09.2023 ; - Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administrația publică ; - Prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public ; Ținând cont de avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Icuşeşti , judeţul Neamţ ; În temeiul dispoziţiilor art. 129 „ale art. 139 alin.(1) şi ale art. 196 alin.(1) lit.”a” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările și completările ulterioare , HOTĂRĂȘTE: Art, 1 Se aprobă însuşirea Contractului de lucrări nr. 6944 din 22.09.2023 „conform Anexei parte integrantă din prezenta hotărâre . Art. 2 Primarul comunei Icușeşti , județul Neamţ , prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri . Art. 3 Secretarul general al comunei Icușești , judeţul Neamţ va comunica prezenta hotărâre către autorităţile , instituţiile publice şi persoanele interesate „astfel : - Primarului comunei Icuşești „judeţul Neamţ ; - Compartimentului buget , contabilitate încasare a impozitelor , taxelor locale şi amenzilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Icuşești „judeţul Neamţ ; - Compartimentului informatic şi achiziţii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Icuşeşti , judeţul Neamţ ; - Instituţiei Prefectului —judeţului Neamţ -pentru controlul de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul „pe site-ul instituţiei www.comunaicusesti.ro şi Monitorul Oficial Local . PREȘED INTE DE ŞEDINŢĂ , CONTRASEMNEAZAĂ , CONSILIER LOCAL , Secretar general A) al comunei Icușești Jr. Elena VRĂNCEANU Prezenta hotărâre s-a adoptat cu un nr. de _N2_voturi “pentru”,__—_ voturi “ împotrivă” şi _— ”abţineri” din totalul de _17_consilieri prezenţi. COMUNA ICUŞEŞTI INFRARE IEŞIRE Nr Ziua 22 Luna 07 Anul 23 Anexanr//laH.C.L. nr.5 din Ad, s$, 2814 CONTRACT DE LUCRĂRI între COMUNA ICUȘEȘTI cu sediul in sat Icuşești, str. Principală, nr.65, judetul Neamţ, Tel.: 0233 762 567 Fax.: 0233 762 567, CUI 2613745, cont RO54TREZ24A840301710101X, Trezoreria Roman, reprezentat prin D-nul Primar Marius-Vasile MINICĂ, în calitate de achizitor, pe de o parte Şi AXA ROAD CONSTRUCȚII C.F.P.D. S.R.L. cu sediul în Cordun, str. Vasile Alecsandri, nr. EN, Judetul Neamţ, telefon/fax: 0744584209, e-mail: axacfdp2019(Ayahoo.com, având număr de înregistrare în Registrul Comerţului: J27/1182/2019, cod unic de înregistrare: 41805717, cont curent nr. RO10TREZ4925069XXX006770, deschis la Trezoreria Roman, reprezentată prin RĂDĂUCEANU Vlad-Octavian, în calitate de executant, pe de altă parte. 2.Definiţii 2.1 - în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: a contract - prezentul contract şi toate anexele sale; b achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; e. prețul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale,asumate prin contract; d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea; e forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine,embargou,enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare,face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părți; £ zi- zi calendaristică; an — 365 de zile. 3. Interpretare 3.1 In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit. Ciauze obligatorii 4. Obiectul principal al contractului 4.1 - Executantul se obligă să execute şi să finalizeze următoarele lucrări “ MODERNIZARE DRUMURI SATESTI IN COMUNA ICUSESTI, JUDETUL NEAMT, - cod CPV 45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2), în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. g: 42 - Achizitorul se obligă să plătească executantului prețul de 10.980.379,16._lei'făi E (13.066.651,21 lei inclusiv TVA), pentru execuţia şi finalizarea lucrarilor. ZA 5. Prețul contractului 5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, este de 10.980.379,16 lei la care se adaugă 2.086.272,05 lei T.V.A. 6. Durata contractului 6.1 - Durata prezentului contract este de 24 luni, incepând de la data semnarii contractului şi predării amplasamentului liber de orice sarcini, din care 24 luni reprezintă perioada de execuție; 6.2 - Perioada de garanţie a lucrărilor este de 36 luni de la data recepției la terminarea lucrărilor. 7. Executarea contractului 7.1 - Executarea contractului începe la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor şi predarea amplasamentului liber de orice sarcini. Amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină va fi pus la dispozitia executantului in termen de maxim 10 zile de la data constituirii garanţiei de bună execuţie. 8.Documentele contractului 8.1 - Documentele contractului sunt: a) propunerea tehnica şi propunerea financiara; b) caiet de sarcini; c) acordul cadru; d) anexe; e) contractele de subcontractare (dacă este cazul) f) acord de asociere (dacă este cazul) g) garanţia de buna execuţie h) acte adiționale (dacă este cazul) 9. Protecţia patrimoniului cultural naţional 9.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului. 9.2 Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiința achizitorul despre această descoperire şi dea îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul.Totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului. Termenul de plată al cheltuielilor suplimentare este de 30 de zile de la data emiterii facturii de către executant. 9.3. Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice. 10. Obligaţiile principale ale executantului 10.1- (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract. Termenul pentru răspunderea în cazul viciilor ascunse este de 5 ani de la recepţia lucrării. (2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de/şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 10.2- Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre a: / Na aprobare, graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de exec ție, A N 10.3.- (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţă i aa / operaţiunilor executate pe şantier, precum și pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respeGiarăă prevederilor şi a reglementărilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu. modificările ulterioare. ei a Un exemplar din documentaţia predată de către achizitor executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum și de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora. Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. Dacă totuși contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor. (4)Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor. 10.4(1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată în contract, referitoare la lucrare. în cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. (2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului. Termenul de plată de către achizitor al costurilor suplimentare este de 30 de zile de la data emiterii facturii de către executant. 10.5 (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. (2) în cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepția situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 10.6- Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia: 1) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane; 2) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru. 10.7. Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepție a lucrării. 10.8 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: a) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale; c) de a aduna și îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare, doar dacă acestea provin din lucrările proprii. (2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanție. 10.9. Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 5 ani de la recepţia lucrării. 10.10. Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea în mod culpabil de: € „executaht unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc Y echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură. lucrărilor sau încorporate în acestea; şi N CAS // b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, imputabile'executantulii cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 1]. Obligaţiile achizitorului 11.1. La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor. Autorizatia de construire se va pune la dispozitia executantului in termen de maxim $ zile de la data semnarii contractului de lucrari. 11.2. (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele: a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină in termen de maxim 10 zile de la semnarea contractului de lucrări; b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de șantier; c) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată; d) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc), până la limita amplasamentului şantierului. (2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant. 11.3. Achizitorul are obligația de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentație necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, la termenele stabilite prin graficul de execuţie a lucrării, , inclusiv, dar fără a se limita la studii geo, studii de fezabilitate, plan de rețele, autorizaţii, avize etc. 11.4. Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziția executantului, precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului. 11.5. Achizitorul are obligaţia de a examin4a şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului. 11.6. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale. 12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 12.1.In cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-și îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din valoarea obligaţiilor neexecutate la termen/executate cu întârziere, respectiv, 0,1% pe zi, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. 12.2 -În cazul în care achizitorul nu onorează facturile la scadență , atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată, respectiv 0,1% pe zi, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. 12.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese. Rezilierea operează de plin drept, fără parcurgerea unei proceduri prealabile și fără intervenţia instanţelor de judecată/arbitrale. Clauze specifice 13. Garanţia de bună execuție a contractului 13.1 - Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10% in valoarea totala a contractului de lucrari, adica 1.306.665,00 lei, in termen de 5 zile de la data semnării contractului. 13.2 — Garantia de buna executie va fi constituita prin: a) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din RO sau din alt stat; b) asigurare de garanţii emisă: ga i - fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în RO s [...]