HCL 185/2021 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BACĂU ORAŞUL BUHUŞI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei la HCL nr.157/30.09.2021 ,,privind asocierea Județului Bacău cu Orașul Buhuși în vederea finanțării și realizării lucrărilor de întreținere periodică a drumului județean DJ 158 Buhuși – limita județului Neamț’’ Consiliul Local Buhuşi,judeţul Bacău,întrunit în ședință ordinară în data de 28.10.2021; Având în vedere: - HCL nr.157/30.09.2021 ,,privind asocierea Județului Bacău cu Orașul Buhuși în vederea finanțării și realizării lucrărilor de întreținere periodică a drumului județean DJ 158 Buhuși – limita județului Neamț’’; - Prevederile art. 35, alin. (1) din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare; - Adresa Consiliului Județean Bacău nr.15973/14677/14678/14679 din 08.08.2021 înregistrată la primăria orașului Buhuși sub nr. 28424 din 08.09.2021; - Adresa nr.27259/30.08.2021 a Primăriei orașului Buhuși către Consiliul județean Bacău; - Adresa nr.3623/08.10.2021 a Consiliului Județean Bacău înregistrată la instituția noastră cu nr.32084/11.10.2021; - Raportul nr. 33815/21.10.2021 al dlui Boboc Mihai – consilier superior Comp. Urbanism, Sistematizare, Amenajarea Teritoriului, Drumuri, Poduri; - Referatul de aprobare nr.33924/22.10.2021 al Primarului orașului Buhuși; - O.G. nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, modificată și completată; - avizul comisiei activitate juridică și disciplină nr. 34491/28.10.2021, favorabil; - în temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), d) și alin. (7) lit. m), art. 140 alin. (1), art. 173 alin. (1) lit. b), d) și e), alin. (3) lit. a) şi d), alin. (5) lit. 1) și alin. (7) lit. a) și c), al art. 182 alin. (1) și (4) raportat la art. 139, alin. (3), lit. a) și f), precum și al art. 196, alin. (1), lit. a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.I. Se aprobă modificarea Anexei la HCL nr.157/30.09.2021 ,,privind asocierea Județului Bacău cu Orașul Buhuși în vederea finanțării și realizării lucrărilor de întreținere periodică a drumului județean DJ 158 Buhuși – limita județului Neamț’’, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.II. Celelalte prevederi ale HCL nr.157/30.09.2021 rămân valabile. Art.III. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.  Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului Județean Bacău, Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, Orașului Buhuși, Prefectului județului Bacău și va fi făcută publică în condițiile legii. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ȘARBAN GHEORGHE SECRETARUL GENERAL AL UAT BUHUȘI CONS. JUR. OANA MIHAI Hotărârea nr. 185 Din 28.10.2021 Total consilieri în funcție 19 Prezenți 16+1 telefonic 17 Voturi „pentru” 17 Voturi „împotrivă” 0 „Abțineri” 0 Hotărârea a fost adoptată în plenul ședinței, din data de 28.10.2021, cu unanimitate de voturi.  ANEXA la Hotărârea Consiliului Local Buhuși nr. 186 din 28.10.2021 JUDEȚUL BACĂU ORAȘUL BUHUȘI Nr._____ din _______2021 Nr._____ din ________2021 CONTRACT DE ASOCIERE Cap. I PĂRȚILE CONTRACTANTE: 1. JUDEȚUL BACĂU, cu sediul în Municipiul Bacău, Str. Mărășești, nr.4, având Cod fiscal nr.5057580, prin Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău, reprezentat prin Directorul Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău – ing. Lenuța ARDELEANU, în calitate de ASOCIAT și 2. ORAȘUL BUHUȘI, prin autoritatea sa deliberativă Consiliul Local Buhuși, cu sediul în orașul Buhuși, Bulevardul Republicii, nr.5, Buhuși, județul Bacău, având cod de înregistrare fiscală 4535953, reprezentat prin Primar – Vasile Zaharia, în calitate de ASOCIAT, au convenit, în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit. b) și e), alin.(9) lit. a) și c), al art. 173 alin. (1) lit. b) și e), alin.(3) lit. a) și d), și alin. (7) lit. a) și c) din Codul administrativ, ale art.1166, art. 1270 și urm. Cod civil, republicat, ale Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr........ din .........2021 precum și ale Hotărârii Consiliului Local al Orașului Buhuși nr.......... din ..........2021, la încheierea prezentului contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze: Cap. II OBIECTUL CONTRACTULUI Art.1. (1). Părțile convin să se asocieze în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de întreținere periodică a drumului județean DJ 158 Buhuși – limita județului Neamț. (2). Cheltuielile pentru realizarea lucrărilor de execuție asfaltare sunt în sarcina Județului Bacău, iar cheltuielile pentru lucrările de execuție acostamente cad în sarcina Orașului Buhuși. (3). Valoarea totală a contractului de asociere va fi cea rezultată în urma încheierii contractelor de execuție a lucrărilor. Art.2. Sursele de finanțare sunt constituite din venituri proprii, cote și sume defalcate din impozitul pe venit și TVA, împrumuturi și orice alte sume atrase în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, cuprinse în bugetul multianual al fiecărui asociat în limita contribuției proprii. Art.3. Această asociere se caracterizează prin lipsa de personalitate juridică.  Cap. III DURATA CONTRACTULUI Art.4. Prezentul contract își produce efectele începând cu data semnării de către părți până la data recepției finale a lucrărilor de întreținere periodică a drumului județean DJ 158 Buhuși – limita județului Neamț. Cap.IV OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR Art.5. Județul Bacău: Se obligă să finanțeze lucrările de execuție asfaltare pe sectorul de drum județean DJ 158 Buhuși – limita județului Neamț, în conformitate cu valoarea rezultată în urma contractării efective a lucrărilor de execuție. 1. Asigură finanțarea obiectivului conform prevederilor de la Art. 1; 2. Va desemna, prin dispoziție a Directorului Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, persoanele responsabile pentru realizarea obiectului asocierii, manageri de proiect și responsabili cu realizarea obiectivului; 3. Va desemna reprezentanții săi în comisiile de recepție; 4. Îndeplinește și alte atribuții convenite cu celălalt asociat care pot rezulta din executarea prezentului contract. 5. Îndeplinește prin Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău calitatea de autoritate contractantă coordonatoare pentru lucrările prevăzute la alin. (1) și calitatea de autoritate contractantă asociată pentru lucrările prevăzute la art. 6 alin. (1); 6. Organizează prin Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău procedurile de contractare necesare realizarea lucrărilor prevăzute la alin. (1) 7. Semnează prin Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău contractele de execuție cu ofertanții declarații câștigători; 8. Va transfera sumele necesare plăților pentru realizarea lucrărilor prevăzute la alin. (1) în contul Orașului Buhuși deschis la Trezoreria Buhuși, cont special, în baza situațiilor de lucrări verificate de diriginții de șantier atestați și avizate de persoanele cu atribuții în acest sens din Orașul Buhuși si din cadrul Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău. Situațiile de lucrări vor fi însoțite de centralizatorul acestora și facturile - verificate și însușite de către Orașul Buhuși (C.F.P. și Bun de plată) și cu înscrierea sintagmei „Factura nu a fost decontată din alte surse de finanțare”. Art.6. Orașul Buhuși: 1. Se obligă să finanțeze lucrările de execuție acostamente pe sectorul de drum județean DJ 158 Buhuși – limita județului Neamț, în conformitate cu valoarea rezultată în urma contractării efective a lucrărilor de execuție 2. Asigură finanțarea și întocmirea documentațiilor necesare realizării obiectului asocierii; 3. Asigură toate informațiile necesare pentru realizarea obiectului contractului de asociere, în vederea întocmirii sau revizuirii bugetelor de cheltuieli necesare; 4. Îndeplinește calitatea de autoritate contractantă coordonatoare pentru lucrările prevăzute la alin. (1) și calitatea de autoritate contractantă asociată pentru lucrările prevăzute la art. 5 alin. (1); 5. Organizează procedurile de contractare necesare pentru realizarea lucrărilor prevăzute la alin. (1);  6. Semnează contractele de execuție cu ofertanții declarații câștigători; 7. Deschide cont special la Trezoreria Buhuși pentru realizarea obiectului asocierii; 8. Contabilizează sumele primite de la Județul Bacău și contribuția Orașului Buhuși pentru realizarea lucrărilor, precum și toate cheltuielile suportate și plățile efectuate; 9. Organizează evidența contabilă separat pentru aceste fonduri, care să permită identificarea tranzacțiilor legate de sursele de finanțare specifice; 10. Pune la dispoziția Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău toate informațiile necesare legate de derularea lucrărilor; 11. Ține evidența tuturor datelor, rapoartelor, corespondenței, registrelor contabile și a tuturor originalelor documentelor justificative referitoare la obiectivul de investiții, conform prevederilor legale; 12. Pentru efectuarea plăților pentru lucrările prevăzute la art.5 alin. (1) Orașul Buhuși va transmite către Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău situațiile de lucrări, verificate de diriginții de șantier atestați și avizate de persoanele cu atribuții în acest sens din cadrul Orașului Buhuși. Situațiile de lucrări vor fi însoțite de centralizatorul acestora. După avizarea situațiilor de lucrări de către Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău se vor transmite și facturile - verificate și însușite de către Orașul Buhuși (C.F.P. și Bun de plată) și cu înscrierea sintagmei „Factura nu a fost decontată din alte surse de finanțare”; 13. Efectuează operațiuni de trezorerie din contul deschis la Trezoreria Buhuși - special pentru aceste contracte; 14. Face, pe proprie răspundere, plata sumelor primite de la Județul Bacău și transmite acestuia o copie după ordinul de plată a acestora, răspunzând de realitatea, necesitatea și legalitatea operațiunilor efectuate; 15. Răspunde de realitatea și exactitatea datelor înscrise în toate documentele de plată supuse avizării, Județul Bacău neavând nici o responsabilitate în acest sens; 16. Organizează recepțiile la terminarea lucrărilor, cu participarea reprezentanților desemnați de Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău, asigură urmărirea comportării în timp pe parcursul perioadei de garanție, organizează recepțiile finale la sfârșitul perioadei de garanție acordată lucrărilor și transmite Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău documentele aferente recepțiilor la terminarea lucrărilor și recepțiilor finale; 17. Desemnează prin dispoziție a primarului membri in comisiile de recepție la terminarea lucrărilor, respectiv recepțiile finale; 18. Îndeplinește și alte atribuții convenite cu Județul Bacău, care pot rezulta din executarea acestui contract; 19. Își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile cauzate atât Județului Bacău, cât și terților care participă la realizarea lucrărilor. Cap. V ALTE CLAUZE Art. 7. Orice modificare a contractului de asociere se va face prin încheierea de acte adiționale . Cap.VI RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR Art.8. Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-l execute întocmai și în totalitate cu bună credință. Art.9. Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui contract. Art.10. Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de voință exprimat al părților, prin act adițional. Art.11. Pentru neîndeplinirea, îndeplinirea defectuoasă sau cu întârziere a obligațiilor asumate în acest contract partea în culpă va suporta daune.  Cap.VII REZILIEREA CONTRACTULUI Art.12. Nerespectarea obligațiilor prevăzute în prezentul contract de către una dintre părți, dă dreptul celeilalte părți la rezilierea contractului, de plin drept, fără trecerea vreunui termen, fără punere în întârziere și fără intervenția instanțelor de judecată. Art.13. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente intre părțile contractante. Cap. VIII INCETAREA CONTRACTULUI Art.14. Prezentul contract încetează: a) prin ajungerea la termen a contractului; b) prin acordul părților; Art.15. Județul Bacău își rezerva dreptul de a denunța unilateral contractul de asociere, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public, prin notificare scrisă, fără punere în întârziere și fără intervenția unei instanțe de judecată. Cap. IX FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT Art.16. Prin forță majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlăturat care face imposibilă executarea obligațiilor asumate de către oricare parte și care exonerează de răspundere partea care o invocă, cu condiția ca aceasta să fie lipsită de culpă. Ea trebuie constatată de o autoritate competentă. Art.17. (1) Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă. Forța majoră are caracter bilateral astfel că, fiecare dintre părți, în caz de forță majoră, poate renunța la executarea în continuare a contractului. (2) Pentru ca forța majoră să înlăture răspunderea, partea care o invocă este obligată: a) să comunice partenerilor contractuali, în scris, cazul de forță majoră în termen de 10 zile de la apariție; b) să comunice în scris partenerilor contractuali, în termen de 20 de zile de la apariție, dovada cazului de forță majoră; c) să comunice în scris partenerilor contractuali încetarea cazului de forță majoră în termen de 5 zile de la încetare; d) să ia toate măsurile necesare pentru a limita consecințele generate de cazul de forță majoră; (3) Toate comunicările se vor face în scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor curge de la data ștampilei poștei de expediere. Dacă forța majoră depășește o durată de 45 de zile, fiecare parte poate să renunțe la executarea contractului în continuare, fără ca să poată cere despăgubiri de la celelalte. Art.18. Cazul fortuit este un eveniment imprevizibil și de neînlăturat care ia naștere din natură, fapta omului sau lucru și care exclude culpa părții care îl invocă. Cazul fortuit ca și forța majoră este exonerator de răspundere. Cap.X LITIGII Art.19. Asociații vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.  Art.20. Dacă, în termen de 30 zile de la începerea acestor tratative, asociații nu reușesc să soluționeze pe cale amiabilă divergențele contractuale ivite, fiecare dintre părți este îndreptățit a solicita ca disputa să fie soluționată de către instanțele judecătorești competente. Cap.XI COMUNICĂRI Art.21 (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii. Art.22 Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării. Art.23 În situațiile în care : a) destinatarul transmite o înștiințare de schimbare a adresei, toată corespondența va fi transmisă în consecință; și b) destinatarul nu a declarat o altă adresă în momentul solicitării unei aprobări sau consimțământ, răspunsul poate fi transmis la adresa de la care s-a expediat solicitarea. Art.24 Aprobările, certificatele nu vor fi reținute sau întârziate nejustificat. Atunci când unei părți i se emite un certificat, emitentul va transmite o copie și celeilalte părți. Când o parte transmite sau primește o înștiințare către sau de la un terț, aceasta va transmite o copie și celeilalte părți. Prezentul contract a fost încheiat, astăzi ___________ în 2 (două) exemplare cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte contractantă. PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI, VASILE ZAHARIA